一、引言2019年3月15日，国家发展和委员会、住房和城乡建设部就房屋建筑和市政基础设施领域推进全过程工程咨询服务联合印发《关于推进全过程工程咨询服务发展的指导意见》(以下简称《意见》)。《意见》指出，以工程建设环节为重点推进全过程咨询，工程建设环节相应包括招标代理、勘察、设计、监理、造价、项目管理等。表面上看，《意见》对律师提供工程项目咨询服务的影响不大，但结合2019年2月1日起施行的《**高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(以下简称《司解二》)的相关规定，《意见》的出台在很大程度上对律师的咨询业务素养提出了更高的要求和契合之机遇。尤其是《司解二》确立了招标文件、投标文件、中标通知书等在结算中优先于施工合同约定之原则以及明确赋予监理相关行为之法律效力，这相应地将律师咨询业务扩大至全过程工程咨询中的招标代理、监理、造价等工程建设环节，而不**再局限于传统上的订约、履约等阶段。二、律师在招标代理阶段提供法律服务之要点1.识别服务标的之工程是否属于强制招标之范畴。国家发展和**委员会2018年施行的《必须招标的工程项目规定》是识别工程项目是否属于强制招标范畴的法律依据。具体包括：。资源是存量的概念，而资本则兼有存量和流量的概念，。阎良区品牌法律咨询服务怎么样
时代的一粒灰，落在个人头上，就是一座山。当城市静止下来，人们才有了更多的思考时间。当守在家人身边，人们才意识到原来的是陪伴。当外卖小哥不再送货，人们才想起来忘记和他们说一声谢谢。当和同事都成了电话里的声音，人们才意识到原来能去上班是多么珍贵。2019年末至今，武汉肺炎持续发酵。如今已经到了2月中旬，的拐点还未到来。面对这次大危机，所有人面临的困难是一样的。而对于每一个小微企业来说，除了提高对行业的认知以外，还需要学会如何依靠法律减少损失，降低风险。作为法律从业者，我们虽不能去抢救病人，但我们可以冲到前面为您解决法律问题。请相信：不管您有什么法律问题，我们都在。中律纵横从开始正式上线“专享法律服务特价套餐”，让您足不出户就可享受到便捷高效的法律服务。欢迎您联系您的商务经理，或致电咨询客服。我们希望通过在线法律咨询服务，护企业之远行。与各家企业同心协力、共渡难关。我们坚信：只要能赢得这场考验，会得到市场的巨大褒奖。岂曰无衣？与子同裳。武汉加油！中国加油！灞桥区个人法律咨询服务是什么人力资源和人力资本也同样如此。
开发企业与商品房买受人签订备案买卖合同后的另一重大节点为交房，而交房则直接与建设工程竣工备案相关联。基于以上考虑，在施工合同中是否设计分段工期以及如何设计分段工期系立于开发企业所不得不考虑的重要法律和经济问题。对于承包人而言，因工期延误违约责任系其关涉实益的重大考量，因此，在施工合同中如何设计工期顺延以及工期索赔条款则具有重大意义和价值。这里需要重点关注的是《司解二》第六条第二款的下述规定：“当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。”8.积极应对“视为认可”条款。2017版《施工合同示范文本》第：“发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后29天起视为已签发竣工付款证书。”根据《高人民法院2006年给重庆高院的复函》规定，如若施工合同中作出了类似上条的约定，就可以适用《司法解释一》第二十条的规定，承包人提交的竣工结算文件可以作为工程款结算的依据。因此。
飞速发展的人工智能律师如果说四大和云上律所是试图攻占原本属于专业律所领地的替代性法律服务提供商，那么，人工智能律师则是通过前沿的科学技术解决律师和律所原本无法解决的问题。不久之前，一条来自BBC的法律科技消息刷爆了朋友圈，该新闻称，在一项研究中，一个使用人工智能技术进行在线合同审查的法律科技项目打败了20位专业律师，在测试中体现出了更高的准确性。那么，对于传统的法律服务而言，人工智能技术将如何提供无法取代的专业能力呢？AI领域中的自然语言处理(NPL)技术将成为法律科技影响服务行业的关键。法律是一个重文本的专业领域，无论是合同、诉讼或是法律法规，其中都涉及了海量的自然语言。AI技术就是依靠专业的法律知识和前沿的科学技术，通过分析法律文本中不同语句的上下对应关系和情感状态，为计算机建立相对科学的模型，使得计算机在经过机器学习后能够判断文本的内容、类型和状态，从而实现自动识别有效语句所处的段落并根据已有信息对正在生成的文本进行判断。与现在常见的智能式的人工智能技术不同的是，在未来的法律领域，AI将为律师和法务起草合同提出及时的风险判断，在法官作出判决前提供更加精细的类案。人力资源则不同，它将人作为财富的来。
法律服务内容编辑法律服务的内容包括诉讼业务服务和非诉讼业务服务：法律服务诉讼业务服务各种经济、民事、行政案件的诉讼代理和仲裁代理（详细参考百度百科诉讼业务词条）。法律服务非诉讼业务服务（一）咨询及文书服务1、法律咨询及诉讼文书。代书包括：诉讼文书，包括起诉状、答辩状、上诉状、申诉状等；有关法律事务文书，包括委托书、遗嘱等；非法律事务文书。2、出具法律意见书。法律意见书是指律师应当事人之委托，根据委托人所提供的事实材料，正确运用法律进行分析和阐述，对相关事实及行为提出的书面法律意见。（二）专项法律服务1、公司专项法律服务包括企业的设立和解散的相关事务，公司日常经营管理中的一般法律事务，投资及项目开发、金融融资、公司证券业务、收购与兼并、企业的租赁、承包、托管、知识产权、劳动人事等特别法律事务。2、建筑与房地产专项法律服务包括创设公司阶段中的计划拟定、谈判参与、报审文书准备、代为报批等事务；土地使用权取得阶段土地征用、国有土地出让、转让中的涉法事务；拆迁阶段的文书处理、纠纷解决、文件报送等事务；工程建设阶段中招投标文书的准备、起草、审核及工程和设备合同履行的监督等事务。 也是公司的一个重要的职位。公司的人员招聘，培训，职员的考核，职员的薪酬，职员调动都和人事有关。灞桥区营销法律咨询服务介绍
人力资源的载体性，为人才的交流提供了前提条件。阎良区品牌法律咨询服务怎么样
准确把握我国公共法律服务的科学内涵公共法律服务既是公共服务，也是具有公共性的法律服务，是两者的交集。我国的公共法律服务具有特殊内涵。具体而言，我国的公共法律服务是我国公共职能的重要组成部分，是依法治国的基础性、服务性和保障性工作，是由党委领导、主导、社会参与，为满足各类主体在社会公共生活中日益增长的法律服务需求而提供的公共法律服务设施、服务产品、服务活动以及其他相关法律服务，主要包括法治宣传教育、律师、公证、法律援助、基层法律服务、法律顾问、调解、仲裁、司法鉴定、法律职业资格考试等方面。公共法律服务既包括无偿或公益性法律服务，也包括面向社会公众有偿性的法律服务。我国公共法律服务具有不同于其他国家的特殊内涵：一是公共性方面。我国作为社会主义国家提供和管理的法律服务，本身就带有公共性质。我们的公共性源自我们为人民服务的宗旨，在这个意义上的公共性就是人民性，是以人民为中心的发展思想的具体体现。二是法律性方面。对公共法律事务进行管理，行使的是法律相关职能，处理的是法律相关事务，满足的是法律相关需求，毋庸置疑具有法律性。随着法治成为治国理政的基本方式，党和国家各项工作纳入法治轨道。阎良区品牌法律咨询服务怎么样
西安新税筹财务咨询服务有限公司依托可靠的品质，旗下品牌财务管理咨询以高质量的服务获得广大受众的青睐。业务涵盖了财务管理咨询，市场营销，人力咨询，企业服务等诸多领域，尤其财务管理咨询，市场营销，人力咨询，企业服务中具有强劲优势，完成了一大批具特色和时代特征的商务服务项目；同时在设计原创、科技创新、标准规范等方面推动行业发展。我们强化内部资源整合与业务协同，致力于财务管理咨询，市场营销，人力咨询，企业服务等实现一体化，建立了成熟的财务管理咨询，市场营销，人力咨询，企业服务运营及风险管理体系，累积了丰富的商务服务行业管理经验，拥有一大批专业人才。值得一提的是，西安新税筹致力于为用户带去更为定向、专业的商务服务一体化解决方案，在有效降低用户成本的同时，更能凭借科学的技术让用户极大限度地挖掘财务管理咨询的应用潜能。
